工程施工完好版合同〔通用 6 篇〕
工程施工完好版合同〔通用 6 篇〕 工程施工合同 1 甲方:_____________________ 乙方: _____________________ 地址:_____________________ 地址: _____________________
:_____________________ : _____________________
兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设 备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。经双方友好协商达 成详细条款如下:
一、工程根据和技术指标 1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式: _____________;台数:_____________。 2.技术指标 根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工 业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。
第 1 页 共 24 页
评价点位置:
__________________________________________
所属区域:
____________________________________________
噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。 注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么 以背景噪声为允许值。 2.根据 GB3096-93 规定,测量点选在受影响者的居住或工 作建筑物外 1 米,传声器高于地面 1.2 米以上的噪声影响敏感 处(例如窗外 1 米处)。 二、噪音治理要求 1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。 2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房 内有充足的新颖空气进气量,以保证发电机正常运行。 三、噪音治理措施 采用机房全封闭,隔离噪声方式。合理设计机房进风消音 道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩 散和减小室内混响声。详细治理工程见施工图和报价表。 四、承接方式 乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳,承包 整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
第 2 页 共 24 页
五、完成期限 在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整 个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。 六、施工条件及协作事项
________________________________________。 七、工程费用及支付方法 总工程费用为:________________ 付款方式:合同签定时交付定金________;主材料进场后 付________;工程完工后________天内付清余款。工程施工合 同范本 2023 八、其它 1.假设甲方无故不按时按额交付工程款,那么乙方有权向 甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金
。 2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着 保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原那么,协商解 决。 3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起 法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决 那么由乙方所在地法院仲裁。 委托方(甲方):________________ 承接方(乙方):________________
第 3 页 共 24 页
签订时间:______年______月____日 工程施工合同 2 甲方〔全称〕: 乙方〔全称〕: 本协议中的所有术语,除非另有说明,否那么其定义与双 方于________年 ____月 ____日签订施工合同编号为的《施工 合同》〔以下简称“原施工合同” 〕中的定义一样。 鉴于: 甲乙双方本着互利互惠的原那么,经友好协商,根据实际情 况,在原施工合同根底上变更施工合同条款局部内容,特订立 以下补充协议。 一、协议内容变更局部为: 1、因乙方新购置一批自卸车辆,甲方应保证乙方土方总 运量,不低于 方。 2、因甲方原因导致车辆停工,每天补偿车辆误工费 500 元。 详细包括: 1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电,如断水断电 超 24 小时,乙方无条件停工,由此产生的经济损失由甲方承 当;
第 4 页 共 24 页
2、如天气及路况到达可开工的条件,甲方无法安排乙方 施工超 24 小时,乙方有权停运,由此产生的经济损失由甲方 承当;
3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺 延,甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款,如超过 48 小时乙 方有权停运,由此产生的经济损失由甲方承当;
4、甲方保证施工工地内有人发货、验收,因甲方工作不 到位造 成乙方不可以正常施工,因此造成乙方经济损失的由 甲方按乙方实际消费的经济损失向乙方进展赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标 段,价格另 议。
二、本协议生效后,即成为原施工合同不可分割的组成局 部,与原施工合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所 作修改的条款之外,原施工合同的其余局部应完全继续有效。 本协议与原施工合同有互相冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同 等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字:_________________ 乙方签字: _________________
________年____月____日________年____月____日 工程施工合同 3
第 5 页 共 24 页
委托方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工 程的详细情况,经双方充分协商,签订本合同。 一、工程工程: 1、工程名称: 2、交货及安装工程地点: 3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、 包工期、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承 包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材 料,承包整个系统的设备供给及安装和调试,并包通过有关技 防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。 二、工程总造价及其支付: (一)系统工程总造价 1、本工程含税总造价为人民币 (大写) 。 2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求, 以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此根底上价格不再作 任何调整(甲方要求增加的工程除外)。 (二)工程款支付 1、工程经甲方测试、验收合格后,在 30 个工作日内付清 全部款项为 (大写)。
第 6 页 共 24 页
三、工期: 1、本合同签订后,乙方于 年 月 日进场,到 年 月 日 止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。 2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责 任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作 出工期调整,以此确定开工日期。 四、供货及安装: 1、本工程乙方必须严格按照国家有关施工标准进展施 工。 2、乙方并保证所提供的材料质量符合或优于技术标准, 并做到优质效劳。 3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可, 方可采购进场安装。 五、双方责任: (一)甲方责任: 1、审核乙方提供的设计、施工方案,并向乙方提供必要 的场地及施工用电。 2、委派 为现场管理代表,监视、检查工程质量、进度。 处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。 3、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进展验收。 4、组织对工程进展开工验收和办理开工结算。
第 7 页 共 24 页
(二)乙方责任: 1、按施工平安标准做好施工质量、平安管理,凡施工期 间发生的施工质量、平安事故,均由乙方负责并报告甲方及有 关部门。 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损 失等均由乙方承当。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保 管,如有损坏和遗失均由乙方负责。 3、对开工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费 返修,整体质保期为验收合格后一年。 4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有 保护的责任,施工时如损坏甲方财产,由乙方负责赔偿。 5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。 6、根据甲方对点位的`要求,布线后提供详细的网络点位 分布图和路由图。 六、违约责任: 1、除不可抗力(战争、自然灾害等)外,甲乙双方应严格 遵守本合同的条款,否那么,违约方须向另一方支付合同总造 价 %的违约金,假如违约金缺乏以弥补另一方损失的,违约方 还应就缺乏局部承当赔偿责任。 2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付 而未付金额的 %计付违约金。
第 8 页 共 24 页
3、由于乙方原因不能按工期开工的,每逾期一日,按工
程总造价的 %向甲方计付违约金。
七、其他事宜:
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济
损失,应当在明确责任后 天内付清,否那么按逾期付款处
理。
2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协
议。
3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,假
设协商不成时,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认
的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须
致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,假如 日内不答
复视为认可。
6、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效
力。本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签
字):_________
第 9 页 共 24 页
_________年____月____日
_________年
____月____日
工程施工合同 4
发包方〔以下称甲方〕:
法定代表人:
身份证号码:
承包方〔以下称乙方〕:
法定代表人:
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合
________省有关规定及本工程的详细情况,遵循平等、自愿、
公平和老实信誉的原那么,鉴于《________》〔合同编号
________,以下简称原合同〕甲乙双方就其中未尽事宜经充分
协商,达成一致,形本钱补充协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程承包方式:
5、工程范围
二、工程期限
第 10 页 共 24 页
方案开工日期:____年____月____日。〔以甲方下发的书 面通知的时间为准〕;
方案开工日期:____年____月____日。 工期总日历天数:____天。工期总日历天数与根据前述方 案开开工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为 准。 三、合同价款及支付方式 1、暂估合同价款为____________万元〔人民币大写: ____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量〔综合 单价和暂估工程量见工程量附件〕 2、付款方式:按原合同相关条款执行。 四、补充协议的最终结算 补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规那么以 经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。 五、质量标准及验收 严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损 失由乙方完全负责。 乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格按照施工 图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按 此及现场情况进展施工监视管理。 六、争议解决
第 11 页 共 24 页
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均 适用中华人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成局部,与原合同具有同等法律 效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的 一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地 的人民法院提起诉讼。
七、合同生效 本合同自_________________________生效。 八、合同份数 本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____ 份,承包人执____份。 发包人: 〔公章〕 法定代表人或其委托代理人: 〔签字〕 组织机构代码: 地 址: 邮政编码: 电 话: 传 真: ____: 开户银行:
第 12 页 共 24 页
账 号: 承包人: 〔公章〕 法定代表人或其委托代理人:〔签字〕 组织机构代码: 地 址: 邮政编码: 电 话: 传 真: ____: 开户银行: 账 号: 工程施工合同 5 发包方〔以下称甲方〕: 法定代表人: 身份证号码: 承包方〔以下称乙方〕: 法定代表人: 身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑 法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的 权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第 13 页 共 24 页
第一条工程工程 一、工程名称:
______________________________ 二、工程地点:
______________________________ 三、工程内容:
______________________________ 四、承包形式:
______________________________ 五、工程立项批准文号:
______________________________ 六、工程承包范围:
______________________________ 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天; 开工日期:______年______月______日; 开工日期:______年______月______日。 二、如遇以下情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应 顺延: 1、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间 歇性停水、停电_______天以上〔每次连续_______小时以 上〕,影响正常施工;停水停电_______天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得恳求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式
第 14 页 共 24 页
双方同意按下述第_______方式支付本合同价款,甲方付 款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本 工程合同包干价为_______元人民币〔大写:__________〕。 任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内,甲方支付_______元工程 款;
2、工程开工经甲方验收合格后,甲方支付_______元工程 款;
3、余款_______元作为质量保证金,待保修期满后 _______个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方根据最新现行定 额计价标准和施工期〔或材料定购期〕的信息价〔信息价不明 确的以甲方确认材料价为准〕进展计算,计算后的总价下浮 _______%作为本合同的结算价款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交开工验收报 告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的 _______%,留_______%做质保金,待保修期满后_______个工 作日内付清。
第 15 页 共 24 页
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签 字并加盖公章前方可作为结算根据。
第四条建筑材料、设备的供给和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验 报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙 方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于 工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货 损失由乙方承当。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资 料,作为施工的有效根据,乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进 度,乙方应先行施行,并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为根据,工程采 用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、质量标准:工程质量符合___________________标 准。 二、工程具备隐蔽条件,乙方先进展自检,并在隐蔽验收 前 48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代
第 16 页 共 24 页
表在验收记录上签字后,承包人可进展隐蔽和继续施工。验收 不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
三、工程具备开工验收条件,乙方按国家工程开工验收有 关规定,向甲方提供完好开工资料及开工验收报告〔含开工 图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等〕。验收合格的, 双方进展交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方 自行承当,返工导致工期延误的,乙方应承当相应的违约责 任。
四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验 评定的“合格”标准。
第七条平安施工 乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定,严格按平安 标准组织施工,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患。由 于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙 方承当。 第八条质量保修 一、本工程保修期限为______年,自工程开工验收合格起 算。 二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方可以 随时同乙方获得联络。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达 现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联络 ,应及时通
第 17 页 共 24 页
知甲方。假设因乙方通讯不畅或成心不接,拖延推诿,甲方将 视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承当所有费用 并加收_______%的劳务费。
乙方保修联络 :_____________;乙方保修联络人: _____________。
第九条违约责任 一、乙方未能按时开工的,每延期一日应按工程总价款的 _______向甲方支付违约金〔从工程款中直接扣除〕;无故延 期_______日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙 方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约 金人民币________元。 二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙 方应按工程款的_______%向甲方支付违约金〔可从工程款中直 接扣除〕,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。 三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程 款的 20%向守约方支付违约金。 四、保密事项: 除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人 不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业机 密泄露给第三方。
第 18 页 共 24 页
除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人 不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业机密泄 露给第三方。
第十条争议解决 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方 所在地人民法院提起诉讼。 第十一条签订地点 本合同在签订。 第十二条补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议 是合同的组成局部。 第十三条合同生效 本合同自生效。 第十四条合同份数 本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包 人执份。 发包人:〔公章〕 法定代表人或其委托代理人:〔签字〕 组织机构代码: 地址: 邮政编码:
第 19 页 共 24 页
: : ____: 开户银行: 账号: 承包人:〔公章〕 法定代表人或其委托代理人:〔签字〕 组织机构代码: 地址: 邮政编码: : : ____: 开户银行: 账号: 工程施工合同 6 甲方(全称):____________ 乙方(全称):____________ 以下简称甲方、乙方。 按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑 法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老
第 20 页 共 24 页
实信誉的原那么,双方就本建立工程施工事项协商一致,订立 本合同。
一、工程地点: 工程名称:________________________ 工程内容:________________________ 二、工程承包范围:施工图纸范围内除电梯、消防外的所 有内容。 三、工程概况:建筑面积约详细以图纸实际面积计算。 四、工期:开工准确日期以乙方收到甲方开工通知书为 准,遇到人力不可抗因素,工期顺延,但不增加费用。 五、工期质量:合格工程。 六、工程造价结算根据: 1、根据河南省 20xx 版定额及相关文件进展计价、材料价 格按照新乡市建立部门发布的信息价施工同期据实结算。商 砼、钢材价格施工期间参照新乡市季度文中的指导价,假如价 格上浮超过签订合同时 5%那么按上浮价执行。据实结算,加 现场签证为最终结算价款。 2、单体建筑据实结算。此工程由乙方总承包施工,参照 国家住建部有关规定。 3、全部建筑工程税收由乙方缴纳、企业所得税由乙方在 企业所在地自行缴纳。
第 21 页 共 24 页
4、所谓交工是指在开工验收合格后____日内乙方将工程 全部资料交付甲方,并提供备案要求的全部手续协助办理完毕 工程备案。乙方不得以任何理由留置或变相留置本工程及全部 资料的任何局部内容,同时,乙方应全力配合甲方对房屋交付 后发现的工程问题整改维修。由乙方造成的资料遗失、整改维 修不到位等损失由乙方承当。
七、平安消费、文明施工: 乙方应严格执行平安法规,搞好平安消费,假设发生工伤 事故,由乙方承当一切经济赔偿以及法律责任,并支付给甲方 ________元/次的平安责任违约金。 八、1、履约保证金: 履约保证金为________万,乙方进场具备开工条件向甲方 交纳工程履约保证金____________元。 2、履约保证金退还方法: 按单体建筑,主题 5 层封顶全部退完。 九、工程款支付方法: 1、按单位工程月进度支付已完工工程量的 80%,二次构 造按月进度施工量支付已完工工程量的 80%,单位工程具备交 工条件支付楼总造价的 90%。单位工程验收合格支付单位工程 97%,留 3%的质保金,按照国家规定保修一年期满且无质量问 题全额退还(无息)。
第 22 页 共 24 页
2、本工程采用大包干制,由施工单位根据施工图编制施 工预算,每平方米总造价为____________元。
3、本工程支付工程款时包干价为____________元/㎡,工 程开工后,以实际面积为准计算。
十、乙方承诺: 1、筹集充足的流动资金,确保工程顺利进展。(因拖欠材 料款、工人工资、劳务费等原因阻碍工程正常施工所造成的一 切责任和损失均由乙方承当)。 2、提早准备设备,周转材料,人力资调配等。 3、接到甲方进场通知后,一周内保证进场开工。 4、此工程乙方力争市级文明工地、优质构造主体。保证 合格率________%。 十一、甲方承诺: 1、甲方收到乙方工程履约保证金后,承诺;如甲方原因 造成乙方进场后不能正常施工,甲方自愿按约定月息 2%给乙 方利息,时间最长不超过 60 天;此合同自行终止,乙方承当 违约责任。 2、甲方负责(水、电、路)三通一平工作。 3、甲方负责施工期间新乡市建委等主管部门及周边关系 的协调工作,假设发生费用甲方承当,(建筑土方问题由乙方
第 23 页 共 24 页
自行负责)保证施工顺利进展,如因主管部门政策原因(如环保 等)需要停工,那么工期自动顺延。
4、本工程(除电梯、消防外)全部由乙方总承包施工,施 工中甲方不得以任何理由进展甩项分包,本工程施工所用材料 甲方不予指定厂家但乙方必须保证所用材料为合格产品并被甲 方、监理认可,备案存档。乙方自行确定供货方,自主施工, 保证工程顺利进展。因乙方进货造成工程出现重大质量问题, 乙方承当一切责任和损失。
5、如甲方不能按合同约定支付工程款,甲方自愿以开发 房产本钱价上浮 20%抵扣所欠乙方工程款,并配合乙方办理过 户等相关手续。
十二、本合同自双方签字盖章后生效,本合同一式 6 份, 甲、乙双方各执 3 份。
甲方:____________乙方:________________ 法定代表人________法定代表人____________ 委托代理人________委托代理人____________ _____年____月____日_____年____月____日
第 24 页 共 24 页